《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十八章建设工程合同

中华人民共和国民法典》全文连载,本篇主要内容是第三编合同第二分编典型合同第十八章建设工程合同。《中华人民共和国民法典》被称为“社会生活的百科全书”,是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,也是市场经济的基本法。《中华人民共和国民法典》全文共7编、1260条,各编依次为总则物权、合同、人格权婚姻家庭继承侵权责任,以及附则。2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

第三编合同  第二分编典型合同

第十八章 建设工程合同

第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第七百八十九条 建设工程合同应当采用书面形式。

第七百九十条 建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

第七百九十一条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。

总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

第七百九十二条 国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

第七百九十三条 建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:

(一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;

(二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。

第七百九十四条 勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第七百九十五条 施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

第七百九十六条 建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

第七百九十七条 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第七百九十九条 建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

第八百条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。

合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本法第七百九十三条的规定处理。

第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

第八百零八条 本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。

相关阅读

  • 《中华人民共和国民法典》附则
  • 《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第十章建筑物和物件损害责任
  • 《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第九章饲养动物损害责任
  • 《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第八章高度危险责任
  • 《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第七章环境污染和生态破坏责任
  • 《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第六章医疗损害责任
  • 《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第五章机动车交通事故责任
  • 《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第四章产品责任
  • 《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第三章责任主体的特殊规定
  • 《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第二章损害赔偿
  • 《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第一章一般规定
  • 《中华人民共和国民法典》第六编继承第四章遗产的处理
  • 《中华人民共和国民法典》第六编继承第三章遗嘱继承和遗赠
  • 《中华人民共和国民法典》第六编继承第二章法定继承
  • 《中华人民共和国民法典》第六编继承第一章一般规定
  • 《中华人民共和国民法典》第五编婚姻家庭第五章收养
  • 《中华人民共和国民法典》第五编婚姻家庭第四章离婚
  • 《中华人民共和国民法典》第五编婚姻家庭第三章家庭关系
  • 《中华人民共和国民法典》第五编婚姻家庭第二章结婚
  • 《中华人民共和国民法典》第五编婚姻家庭第一章一般规定
  • 《中华人民共和国民法典》第四编人格权第六章隐私权和个人信息保护
  • 《中华人民共和国民法典》第四编人格权第五章名誉权和荣誉权
  • 《中华人民共和国民法典》第四编人格权第四章肖像权
  • 《中华人民共和国民法典》第四编人格权第三章姓名权和名称权
  • 《中华人民共和国民法典》第四编人格权第二章生命权身体权和健康权
  • 《中华人民共和国民法典》第四编人格权第一章一般规定
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第三分编准合同第二十九章不当得利
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第三分编准合同第二十八章无因管理
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第二十七章合伙合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第二十六章中介合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第二十五章行纪合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第二十四章物业服务合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第二十三章委托合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第二十二章仓储合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第二十一章保管合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第二十章技术合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十九章运输合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十八章建设工程合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十七章承揽合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十六章保理合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十五章融资租赁合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十四章租赁合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十三章保证合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十二章借款合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十一章赠与合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第十章供用电水气热力合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同第九章买卖合同
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第一分编通则第八章违约责任
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第一分编通则第七章合同的权利义务终止
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第一分编通则第六章合同的变更和转让
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第一分编通则第五章合同的保全
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第一分编通则第四章合同的履行
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第一分编通则第三章合同的效力
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第一分编通则第二章合同的订立
  • 《中华人民共和国民法典》第三编合同第一分编通则第一章一般规定
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第五分编占有第二十章占有
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第四分编担保物权第十九章留置权
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第四分编担保物权第十八章质权
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第四分编担保物权第十七章抵押权
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第四分编担保物权第十六章一般规定
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第三分编用益物权第十五章地役权
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第三分编用益物权第十四章居住权
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第三分编用益物权第十三章宅基地使用权
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第三分编用益物权第十二章建设用地使用权
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第三分编用益物权第十一章土地承包经营权
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第三分编用益物权第十章一般规定
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第二分编所有权第九章所有权取得的特别规定
  • ​《中华人民共和国民法典》第二编物权第二分编所有权第八章共有
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第二分编所有权第七章相邻关系
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第二分编所有权第六章业主的建筑物区分所有权
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第二分编所有权第五章国家所有权和集体所有权、私人所有权
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第二分编所有权第四章一般规定
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第一分编通则第三章物权的保护
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第一分编通则第二章物权的设立|变更|转让和消灭
  • 《中华人民共和国民法典》第二编物权第一分编通则第一章一般规定
  • 《中华人民共和国民法典》第一编总则第十章期间计算
  • 《中华人民共和国民法典》第一编总则第九章诉讼时效
  • 《中华人民共和国民法典》第一编总则第八章民事责任
  • 《中华人民共和国民法典》第一编总则第七章代理
  • 《中华人民共和国民法典》第一编总则第六章民事法律行为
  • 《中华人民共和国民法典》第一编总则第五章民事权利
  • 《中华人民共和国民法典》第一编总则第四章非法人组织
  • 《中华人民共和国民法典》第一编总则第三章法人
  • 《中华人民共和国民法典》第一编总则第二章自然人
  • 《中华人民共和国民法典》第一编总则第一章基本规定
  • 本文来源于网络,不代表徐果萍博客立场,转载请注明出处:https://xuguoping.net/zhongguominfadian/di3bian-di2fenbian-di18zhangjianshegongchenghetong.html
    徐果萍民法典聚合号

    作者: 徐果萍民法典聚合号

    《中华人民共和国民法典》被称为“社会生活的百科全书”,是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,也是市场经济的基本法。《中华人民共和国民法典》全文共7编、1260条,各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

    发表评论:

    ◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

    联系我们

    联系我们

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部